Construction Contracts and Liability for Concurrent Delays – Court Guidance
Building companies routinely take on contractual liabilities to pay compensation if they are to blame for delays in completion – but what happens if such delays are as much the employer’s responsibility as the contractor’s? The Court of Appeal considered that issue in a guideline